+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор подряда на выполнение лесохозяйственных работ

Договор подряда относится к категории обязательств по выполнению работ и регулируется нормами гл. К этой группе обязательственных правоотношений относится также выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гл. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его п. Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на выполнение работ по валке и обработке лесных насаждений

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

По настоящему договору Подрядчик на свой страх и риск обязуется выполнить указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Заказчик поручает Подрядчику выполнение подрядных работ:. При производстве работ Подрядчик руководствуется Правилами пожарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами санитарной безопасности в лесах, лесоводческими требованиями к технологическим процессам лесосечных работ и технологической картой разработки лесосеки.

Для Подрядчика обязательны все требования нормативных актов содержащие технологические требования при проведении рубок, предусмотренные законодательством для лесопользования. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно, поэтапно. Общий объем работ по договору. Объем древесины, подлежащей вырубке при выполнении Подрядчиком сплошной санитарной рубки в соответствии с п. Стоимость работ по проведению сплошной санитарной рубки по п.

Стоимость работ может изменяться в связи с изменением тарифных расценок и цен на ГСМ и согласовывается с Подрядчиком. Окончательная стоимость работ определяется на момент выполнения работ и подписания акта выполненных работ. Подрядчик производит рубку в соответствии с п. Подрядчик в течение одних суток предупреждает Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности, качеству или других обстоятельств выполнения работ, либо создают невозможность завершения работ в срок.

В ходе работ операции выполняются согласно технологической карты разработки лесосеки, представленной Заказчиком. Количество техники используемой для рубки древесины определяется Заказчиком и Подрядчиком по договоренности.

Подрядчик обеспечивает охрану техники самостоятельно. При производстве работ по настоящему договору для подрядчика обязательны следующие требования:. Подрядчик обязан после окончания рубки и очистки лесосеки от порубочных остатков пригласить представителя Заказчика для составления акта приемки выполненных работ.

Заказчик обеспечивает организационно - правовое оформление всех необходимых документов отвод делянок, технологическую карту разработки лесосеки. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в присутствии Подрядчика сразу по окончании работ с составлением акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон и заверяемого печатями. При приемке работ Заказчик руководствуется условиями настоящего договора, Правилами заготовки древесины.

Нарушения, выявленные при приемке работ, в том числе в ходе освидетельствования мест рубок, в обязательном порядке фиксируются в акте выполненных работ. В ходе проведения работ Заказчик осуществляет контроль за соблюдением лесоводственных требований и технологических процессов, проводит промежуточные проверки. Порядок сдачи-приемки лесоматериалов.

Все полученные в результате проведения сплошной санитарной рубки лесоматериалы сдаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком с составлением актов. Балансы и дрова измеряются геометрическим обмером в складочной кубатуре с последующим переводом в плотную в соответствии с коэффициентами перевода. Стоимость работ. Порядок расчетов. Стоимость работ по проведению сплошной санитарной рубки за один обезличенный кубометр составляют:. Расчет производится в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ наличными средствами или путем безналичных расчетов — перечислением денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчику.

В случае нарушений Подрядчиком лесохозяйственных требований, Заказчик вправе приостановить действие договора до их устранения. За нарушения условий п. Подрядчик лично несет полную ответственность за обеспечение требований охраны труда при выполнении работ, предусмотренных договором. Споры и разногласия сторон по данному договору подлежат урегулированию путем переговоров. В случае если стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в суд.

Ни одна сторона не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны. Все изменения, приложения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

К договору прилагаются:. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до. Обязательства подрядчика, предусмотренные разделами 5,7,8 договора в том числе, после истечения срока действия договора обязательства по освидетельствованию мест рубок, по оплате неустоек за нарушение лесохозяйственных требований прекращаются с момента исполнения им вышеперечисленных обязательств. Калуга, пос. Акт приемки-передачи насаждений на лесосеке для проведения. Лесосеки ограничены деляночными столбами по углам.

На столбах. В делянках и 50 метровой полосе вокруг них лесонарушений нет. С правилами отпуска леса и с правилами пожарной безопасности в лесах. РФ лесозаготовитель ознакомлен и в случае нарушений несет ответственность. Способ очистки лесосеки: сбор порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием. А кт приемки выполненных работ. Подлежит перечислению Подрядчику в соответствии с условиями Договора. Настоящий акт выполненых работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик: Подрядчик:. Акт сдачи приемки лесоматериалов. Наименование продукции. Договор подряда на выполнение лесохозяйственных работ. Сергей Сарматов. Договор Трудовые договора Договора подряда Договора подряда Выполнение работ Договора на выполнение разных работ. Заказчик поручает Подрядчику выполнение подрядных работ: валка леса, обрезка сучьев, трелевка хлыстов, раскряжевка на сортименты, очистка лесосеки от порубочных остатков в квартале: кв.

Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Порталы по теме. Запросы предложений. Утверждения документов. Технические задания. Выполнение работ. Основные порталы построено редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia.

Породный состав. Площадь, га. Дело-вая, куб. Дрова куб. Итого куб. Кол-во деревьев, в шт. Всего, кбм. Всего по лесосеке:. Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования.

Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы.

Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Как сделать запрос на удаление материала Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.

По настоящему договору Подрядчик на свой страх и риск обязуется выполнить указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Заказчик поручает Подрядчику выполнение подрядных работ:. При производстве работ Подрядчик руководствуется Правилами пожарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами санитарной безопасности в лесах, лесоводческими требованиями к технологическим процессам лесосечных работ и технологической картой разработки лесосеки.

Все подрядные работы должны в обязательном порядке выполняться только после составления специального договора. Причем касается это также проектных и изыскательных. Лесов на. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Формы Документов. РФ: Договор подряда на заготовку древесины Рекомендуемая форма документа.

Договор подряда на выполнение лесохозяйственных работ

.

.

.

.

.

.

.

Подрядчик обязуется выполнить лесохозяйственные работы в объеме, сроки и в порядке, указанные Заказчиком дополнительно. До момента вывозки.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аделаида

    Феодализм и фашизм

  2. Семен

    Здравствуйте . Какие документы нужны Белорусу для получения гражданства РФ , имея уже вид на жительство РФ 4 года , персионер, проживаю у дочки в Мурманске. Пожалуйста ответьте.

© 2018-2021 merzlyakovka.ru